亚冬会的圣火即将点燃，全民的热情持续升温，距离亚冬会开幕式仅剩175天，当前亚冬会的各场馆正在火热修建，其中冰球馆位于哈尔滨市道外区八区街，该场馆在原基础上，对标国际标准，进行改造升级。那么在场馆修建过程中有哪些法律问题值得开云(中国)关注？法官带您一起去了解。

亚冬会场馆修建中

— 承包方与发包方构成对待给付 —

亚冬会场馆修建过程中产生的纠纷属于建设工程施工合同纠纷，在建设工程施工合同中，承包人应如期交付质量合格的建设工程，工程竣工后，质量是否合格，是否符合发包人设计要求，需要发包人组织监理人、承包人、勘察单位、设计单位共同进行验收，结算后，发包人应向承包人支付全部建设工程价款。如果承包人施工的工程质量不合格，则不能将不合格的工程交付使用，也不能请求发包人支付建设工程价款，而应承担违约责任。

法条链接：

《中华人民共和国民法典》第七百九十九条：建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

场馆修建中

— 发包人都承担哪些义务 —

建设工程施工合同的特点是履行期限长、涉及事项多、影响因素多，发包人的主要义务是支付建设工程价款，但是根据建设工程施工合同的约定，如果发包人还承担提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等义务的，发包人应当依约履行义务。如果发包人违反约定，未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，可能影响承包人正常的施工进度，导致建设工程延期竣工。

法条链接：

《中华人民共和国民法典》第八百零三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零七条：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

场馆修建中

— 施工人都承担哪些义务 —

建设工程施工合同中，施工人需保证建设工程质量符合合同约定的标准，如果因施工人的原因导致工程质量不符合约定的，发包人可以请求施工人在合理期限内无偿对工程进行修理或者返工、改建以使工程达到约定的质量要求。如果经过修理或者返工、改建，工程迟延交付的，施工人应当承担逾期交付的违约责任。这里的违约责任包括发包人可以要求承包人赔偿因逾期交付所受到的损失，要求按照约定支付违约金，要求减少价款，要求执行定金罚则等。发包人可以根据施工人的违约程度和自己的损失大小，按照合同约定及法律规定合理选择请求施工人承担相应的违约责任。

法条链接：

《中华人民共和国民法典》第八百零一条：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

承包方采购工程材料

— 应按合同约定的时间支付款项 —

采购方与销售方之间系买卖合同关系，只要合同是双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性、效力性规定，合同成立并有效，双方均应当按照合同约定全面适当履行自己的义务。销售方要履行交付货物的义务，采购方要履行交付价款的义务，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

法条链接：

《中华人民共和国民法典》第五百零二条：依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

原标题：《法护亚冬②|关于亚冬会场馆建设不得不说的那些事》

阅读原文